ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N ____

г. Абакан        «____»_______________ 2017 г.


Общество с ограниченной ответственностью Фортуна, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Митрухина Владимира Михайловича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность)___________________________________________ (фио)__________________________________________________________________________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары (далее - «Товар») в количестве, ассортименте и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Ассортимент и цена поставляемого в соответствии с настоящим Договором Товара установлены прайс-листом Поставщика. Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что ознакомлен с прайс-листом Поставщика, действующим на дату заключения настоящего Договора, копия этого Прайс-листа ему передана.

1.3 Поставка Товара в течение срока действия настоящего Договора производится отдельными партиями в соответствии с согласованными Сторонами количеством, ассортиментом и сроками на основании заказа Покупателя (далее - «Заказ»).

1.4. Настоящий Договор является рамочным, условия которого (ассортимент, количество и стоимость каждой партии Товара) конкретизируются в универсальном передаточном документе (далее – УПД).


2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует, что поставленный товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности.

2.2. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать техническим условиям.


3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена товара устанавливается в российских рублях и включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость каждой партии товара указывается в универсальном передаточном документе (далее УПД), передаваемым Покупателю одновременно с партией товара.

3.2. Обо всех изменениях стоимости товара Поставщик информирует Покупателя за 10 календарных дней. Принятие покупателем товара по измененным ценам, означает о том, что он ознакомлен с новым прайс-листом, и копия нового прайс-листа ему передана.

3.3. Оплата стоимости партии поставляемого товара производится в течение __________(___________________________________) календарных дней с даты в УПД.

3.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. С момента оплаты товара Покупателем цена оплаченной партии товара по соответствующему Заказу не подлежит изменению.

3.6. Не реже одного раза в квартал Поставщик и Покупатель проводят сверку взаиморасчётов, которая может производиться посредством факсимильной связи или по электронной почте, указанной Поставщиком и Покупателем. Срок рассмотрения акта сверки 3 (три) рабочих дня с момента получения.

3.7. Условия о предварительной оплате товара не означает предоставление коммерческого кредита, в связи с чем не подлежат начислению и оплате со стороны Поставщика процентов за пользование суммой предоплаты как кредитом (займом).


4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется Покупателю партиями по ценам, указанным в УПД.

Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество, ассортимент, а также условия поставки каждой партии определяются по согласованию Сторон в устной или письменной форме на основании заказа Покупателя. Покупатель может направить заказ Поставщику по факсимильной связи или по электронной почте, либо через представителя Поставщика. Покупатель указывает в заказе следующую информацию: наименование товара, количество.

4.2. Поставщик имеет право приостановить поставку товара, если у Покупателя существует просрочка оплаты за предыдущие партии товара.

4.3. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика путем доставки и передачи Товара представителю Покупателя, полномочия которого подтверждаются доверенностью от Покупателя. Представитель Покупателя расписывается о получении Товара в УПД. Выборка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика и автотранспортом Поставщика, либо с помощью автотранспортной компании, с которой Поставщик заключает договор транспортной экспедиции. Передача и получение Товара Покупателем производится по адресам:


1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________________________ 4.____________________________________________________________________________ 5.____________________________________________________________________________

Либо на иные адреса которые оформляются Приложением 1 к данному договору.

4.4. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент вручения Товара Покупателю либо его представителю. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору переходит к Покупателю после его оплаты. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, подтверждающей приемку товара.


5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Покупатель производит приемку товара по количеству, качеству и ассортименту в момент передачи Товара Покупателю, до подписания товарной накладной.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также наложение запрета компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу указанных в п. 6.3 Договора причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 7 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. По истечении вышеуказанного срока Договор автоматически продлевается на очередной год, если ни одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока Договора не направит другой стороне письменное уведомление о его прекращении.

7.2. Действие Договора может быть продлено по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме. Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в случае: неоднократного (два и более раз) нарушения сроков оплаты товаров, неоднократной (два и более раз) не выборки товаров. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Поставщик направляет уведомление Покупателю. Уведомление может быть направлено факсимильной связью или на электронный адрес почты Покупателя.

7.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от уплаты штрафных санкций, а также наступления иной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.


8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:                                                                                                                                                                           Покупатель:

ООО «Фортуна»

Юр. Адрес: 655004, Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Заводская, 3 Н.             

ИНН 1901091196

КПП 190101001

ОКПО 63330425

ОГРН 1091901002940

р/с 40702810900010150956

ООО «Хакасский муниципальный банк» , БИК 049514745

к/с 30101810900000000745

Тел.: 8 (3902) 28-58-52,

28-58-53, 28-58-51

e-mail: udacha_ab@mail.ru

Почтовый адрес: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 800.


_______________ /Митрухин В.М./